РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ДЕЛУ № А74-1341/2012

stdClass Object ( [vid] => 8803 [uid] => 5 [title] => РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ДЕЛУ № А74-1341/2012 [log] => [status] => 1 [comment] => 1 [promote] => 0 [sticky] => 0 [nid] => 8803 [type] => solution [language] => ru [created] => 1350457856 [changed] => 1368722873 [tnid] => 0 [translate] => 0 [revision_timestamp] => 1368722873 [revision_uid] => 0 [body] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Абакан
03 мая 2012 года Дело № А74-1341/2012
Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2012 года.
Решение в полном объѐме изготовлено 03 мая 2012 года.
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Т.Г. Коршуновой,
при ведении протокола секретарѐм судебного заседания И.А. Тинниковой,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению
муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети»
(ИНН 1901002975, ОГРН 1021900524337)
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия
(ИНН 1901021801, ОГРН 1031900519243)
о признании незаконными пунктов 2, 3, 4 решения от 5 декабря 2011 года по делу № 43-А-11,
предписания от 5 декабря 2011 года № 43-А-11,
при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» (ИНН
1901043322, ОГРН 1021900530288).
В судебном заседании приняли участие представители:
муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети» - Ожигова С.О.
на основании доверенности от 30 января 2012 года, Молчан А.Н. на основании доверенности
от 16 сентября 2011 года;
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия –
Андрюшкова И.А. на основании доверенности от 22 декабря 2011 года № 04-4858;
общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» - Ивашин В.Ф. на основании
доверенности от 01 февраля 2012 года, Кирякин И.Б. на основании доверенности от
04 апреля 2012 года.
Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» (далее –
предприятие, МП АЭС) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Хакасия (далее – Управление, антимонопольный орган) от 05 декабря 2011 года
по делу № 43-А-11 в части признания МП АЭС нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также пункт 15 Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения сроков направления ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
проекта договора на осуществление технологического присоединения электроустановок
торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12, и предписание от
05 декабря 2011 года № 43-А-11.
Определением от 07 марта 2012 года арбитражный суд в порядке статьи 51
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлѐк к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» (далее – ООО «ВЕГА-
ПЛЮС», общество).
В судебном заседании представитель МП АЭС заявил письменное ходатайство об
изменении требований, согласно которому предприятие просит признать незаконными и
отменить пункты 2, 3, 4 решения Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 и предписание от 05 декабря
2011 года № 43-А-11.
Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
С учѐтом изложенного, рассмотрев ходатайство МП АЭС об изменении требований,
арбитражный суд удовлетворяет данное ходатайство МП АЭС и рассматривает заявление
МП АЭС о признании незаконными пунктов 2, 3, 4 решения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу
№ 43-А-11 и предписания от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
По существу спора представители заявителя поддержали доводы, изложенные в
заявлении.
Представитель Управления требования заявителя не признала по обстоятельствам и
доводам, изложенным в отзыве, и доказательствам, представленным в материалы дела.
В ходе судебного заседания представитель антимонопольного органа пояснила, что
перечень, предусмотренный пунктом 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции» носит открытый характер. В данном случае заявителем нарушена общая
норма пункта 1 статьи 10 названного Закона.
Представители третьего лица также полагают, что оспариваемое решение Управления
законно и обоснованно, а заявленные предприятием требования удовлетворению не
подлежат.
Из доказательств, представленных в материалы дела, пояснений представителей лиц,
участвующих в деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие
значение для дела.
Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» 19 января
1993 года зарегистрировано в качестве юридического лица Регистрационной палатой
администрации города Абакана за регистрационным номером 680 и внесено 02 октября 2002
года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 1 по Республике Хакасия в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1021900524337 (свидетельство серии
19 № 0120641).
22 мая 2009 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось к МП АЭС о выдаче технических
условий на подключение строящегося торгово-развлекательного центра с подземной
стоянкой по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12 (далее – ТРЦ) к действующим электрическим
сетям. Максимальная электрическая мощность 750 кВт.
Письмом от 01 июня 2009 года № 652 МП АЭС сообщило обществу о том, что в связи
с отсутствием электрических сетей 0,4 кВ, принадлежащих предприятию, для подключения
указанного объекта необходима установка трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. В целях
дальнейшей подготовки технических условий МП АЭС пригласило представителя общества
для заключения соответствующего договора.
В письме от 15 июля 2009 года № 951 МП АЭС просило общество выразить своѐ
согласие на осуществление расчѐтов по индивидуальному проекту в размере, установленном
Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия. При этом
предприятие указало на необходимость обозначения мероприятий, выполняемых ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» и МП АЭС для электроснабжения торгово-развлекательного центра.
В ответном письме от 16 июля 2009 года общество выразило своѐ согласие на
технологическое присоединение по индивидуальному проекту. При реализации договора на
технологическое присоединение ТРЦ ООО «ВЕГА-ПЛЮС» выразило готовность
самостоятельно в границах земельного отвода построить понижающую подстанцию 10/0,4
кВ.
17 июля 2009 года МП АЭС выдало обществу Технические условия № Э-1036 на
строительство ЛЭП-10 кВ для подключения трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для
электроснабжения торгово-развлекательного центра, расположенного по ул. Стофато, 12.
Мощность трансформатора – 2 х 1000,0 Ква (далее – ТУ Э-1036).
06 августа 2009 года МП АЭС выдало ООО «ВЕГА-ПЛЮС» Технические условия
№ Э-1045 на подключение торгово-развлекательного центра, расположенного по ул.
Стофато, 12. Руст. = 750,0 кВт (далее – ТУ Э-1045).
17 ноября 2010 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось к МП АЭС с заявкой № 263 на
заключение договора на технологическое присоединение электроустановок центра к
действующим электрическим сетям, принадлежащим МП АЭС. Мощность присоединяемых
трансформаторов типовой подстанции – 2 х 400 кВА. В этот же день заявка получена
предприятием, о чѐм свидетельствует отметка МП АЭС вх. № 1682 от 17 ноября 2010 года.
30 ноября 2010 года МП АЭС направило в адрес филиала открытого акционерного
общества «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» письмо № 1809 в целях определения размера
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту трансформаторной
подстанции мощностью ТП-10/0,4 кВ 2 х 400 кВА для подключения ТРЦ. В дальнейшем
предприятие письмами от 28 января 2011 года № 91 и от 25 февраля 2011 года № 219
повторно обращалось с указанной заявкой к филиалу ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго».
01 декабря 2010 года МП АЭС направило в адрес общества Дополнение Э-1322 к
техническим условиям Э-1045 от 06 августа 2009 года, согласно которому наименование
документа изложено в редакции «Технические условия на подключение торгово-
развлекательного центра, расположенного по ул. Стофато, 12 Ррасч. = 594,0 кВт». Также в
новой редакции изложены пункты 6, 7 ТУ Э-1045.
28 марта 2011 года (исх.№ 377) МП АЭС подало в Государственный комитет по
тарифам и энергетике Республики Хакасия заявление об установлении индивидуального
размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ТРЦ. О
данном обстоятельстве МП АЭС уведомило общество письмом от 29 марта 2011 года № 391.
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия письмом от
15 апреля 2011 года № ГКТЭ-0923/П отказал предприятию в удовлетворении его заявления,
поскольку МП АЭС не обосновало факт отсутствия технической возможности
технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке.
МП АЭС в письме от 21 апреля 2011 года № 513 в адрес Государственного комитета
по тарифам и энергетике Республики Хакасия представило обоснование по факту отсутствия
технической возможности технологического присоединения ТРЦ.
На вышеуказанное письмо Государственный комитет по тарифам и энергетике
Республики Хакасия повторно отказал в удовлетворении заявления об утверждении платы за
технологическое присоединение торгово-развлекательного центра ООО «ВЕГА-ПЛЮС» к
электрическим сетям МП АЭС, поскольку трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ
мощностью 2х400 кВА, необходимая для подключения ТРЦ ООО «ВЕГА-ПЛЮС»,
построена самим заявителем, в связи с чем присоединение указанного объекта к
электрическим сетям МП АЭС должно производиться на уровне напряжения 10 кВ (письмо
от 19 мая 2011 года № ГКТЭ-1409/П).
15 июня 2011 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» в письме (исх. № 38) к МП АЭС с учѐтом
отказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия
предприятию в утверждении тарифа на технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к действующим сетям электроустановок ТРЦ в дополнение к
заявке от 17 ноября 2010 года № 263 просило внести дополнение относительно напряжения
присоединяемых электроустановок – 10 кВ. Также общество просило при расчѐте стоимости
технологического присоединения вычесть стоимость строительства подстанции 10 кВ
мощностью 2х400 кВА, учесть пункт 25 «б» Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, и вычесть уже оплаченную стоимость присоединения
электроустановок строительной площадки ТРЦ.
11 июля 2011 года МП АЭС с сопроводительным письмом № 929 направило ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» договор от 05 июля 2011 года № 397 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям с приложением к нему Технических условий от
05 июля 2011 года № Э-765 для присоединения к электрическим сетям.
Полагая, что действия МП АЭС подпадают под нарушения подпунктов 3, 5, 8 пункта
1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось с заявлением в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия.
Рассмотрев жалобу общества, Управление приняло решение от 05 декабря 2011 года,
которым признало:
- положение, занимаемое МП АЭС на товарном рынке услуг по передаче
электрической энергии в географических границах зоны деятельности энергооборудования,
принадлежащего МП АЭС в пределах локальной территории г. Абакана, доминирующим
(пункт 1 резолютивной части оспариваемого решения);
- МП АЭС нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также пункт 15 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения МП АЭС сроков направления
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» проекта договора на осуществление технологического присоединения
электроустановок торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12
(пункт 2 оспариваемого решения).
Пунктом 3 данного решения указано на выдачу МП АЭС предписания о недопущении
действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или)
могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного
законодательства: рассмотрение заявок на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств производить в соответствии со сроками, установленными
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
В связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства
производство по делу № 43-А-1 оспариваемым решением прекращено (пункт 4 решения от
05 декабря 2011 года).
На основании решения от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 МП АЭС выдано
предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11, в котором Управление предписывает
предприятию не допускать действия, которые могут являться препятствием для
возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению
конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства: с момента получения
настоящего предписания рассматривать заявки на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств производить в соответствии со сроками, установленными
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. О выполнении
предписания необходимо сообщить в антимонопольный орган в срок до 10 февраля 2012
года, предоставив копии подтверждающих документов.
Не согласившись с пунктами 2, 3, 4 решения Управления от 05 декабря 2011 года по
делу № 43-А-11 и предписанием от 05 декабря 2011 года № 43-А-11, МП АЭС обратилось в
арбитражный суд с настоящим заявлением.
Исследовав представленные доказательства, заслушав пояснения представителей лиц,
участвующих в деле, арбитражный суд пришѐл к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 2 и части первой статьи 4 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия)
незаконными.
Таким образом, для признания оспариваемого ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными необходимо
наличие двух обязательных условий:
- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту;
- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного
правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у
органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения,
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших
основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий
(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили
действия (бездействие).
В соответствии со статьѐй 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.
В силу пунктов 3, 4 части 1 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в заявлении о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должны быть указаны (в
том числе) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются
оспариваемым актом, решением и действиями (бездействием); законы и иные нормативные
правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие).
Статьѐй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Таким образом, нарушение прав и законных интересов должен доказывать заявитель.
При проверке полномочий Управления по принятию оспариваемых актов
арбитражный суд установил, что в соответствии с Положением о Федеральной
антимонопольной службе, утверждѐнным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 года № 331, Федеральная антимонопольная служба является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий.
Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
В соответствии со статьѐй 22 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган:
- обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или
организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими
субъектами, физическими лицами;
- выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по
прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к
ответственности за такие нарушения.
Согласно статье 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган возбуждает
и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства; выдаѐт в случаях,
указанных в данном Федеральном законе, хозяйствующим субъектам обязательные для
исполнения предписания.
Таким образом, принимая оспариваемое решение по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства и выдавая соответствующее предписание,
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия действовало в
рамках предоставленных ему полномочий.
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещаются действия
(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
Решением от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 Управление признало МП АЭС
субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче
электрической энергии в географических границах зоны деятельности энергооборудования,
принадлежащего МП АЭС в пределах локальной территории г. Абакана.
Предприятие в ходе рассмотрения материалов антимонопольного органа не отрицало
своего доминирующего положения на указанном рынке услуг, в арбитражном суде данное
обстоятельство им также не оспаривалось.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №
861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).
Названным Постановлением Правительства Российской Федерации также
утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, в пункте 2 которых раскрывается понятие «сетевые
организации».
Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической
энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц
к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании
услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Исходя из указанного определения, муниципальное предприятие г. Абакана
«Абаканские электрические сети» является сетевой организацией.
В силу пунктов 3 и 4 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении
любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при
условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности
технологического присоединения.
Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий
электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
Согласно пункту 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или
физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора
является обязательным для сетевой организации.
Пунктом 8 Правил предусмотрено, что для заключения договора заявитель направляет
заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.
Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с
описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного
представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.
В соответствии с пунктами 9 и 12 Правил в заявке, направляемой заявителем -
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединѐнная
мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть
указаны:
- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц);
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
- место нахождения заявителя;
- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов
энергопринимающих устройств;
- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих
устройств (в том числе по этапам и очередям);
- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и
очередям;
- максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
- характер нагрузки (вид производственной деятельности).
К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 10 Правил.
Из материалов дела следует, что 17 ноября 2010 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
обратилось к МП АЭС с заявкой № 263 на заключение договора на технологическое
присоединение электроустановок торгово-развлекательного центра по ул. Стофато к
действующим электрическим сетям, принадлежащим МП АЭС. Мощность присоединяемых
трансформаторов типовой подстанции – 2 х 400 кВА. В этот же день заявка получена
предприятием, о чѐм свидетельствует отметка МП АЭС вх. № 1682 от 17 ноября 2010 года.
Из указанной заявки следует и материалами дела подтверждается, что объектом
технологического присоединения являются трансформаторы типовой подстанции 2х400
кВА.
Пунктом 15 Правил установлено, что сетевая организация направляет заявителю для
подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические
условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения
заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера
платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти
в области государственного регулирования тарифов.
Таким образом, срок направления МП АЭС в адрес общества для подписания
заполненный и подписанный им проект договора в 2 экземплярах и технические условия
17 декабря 2010 года.
Проект договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям от 05 июля 2011 года № 397 и технические условия Э-765 направлены
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» 11 июля 2011 года сопроводительным письмом № 929.
При указанных обстоятельствах, арбитражный суд соглашается с выводом
антимонопольного органа о нарушении МП АЭС пункта 15 Правил.
Предприятие в своѐм заявлении указало и в ходе судебного разбирательства
подтвердило, что согласно заявке от 17 ноября 2010 года и ранее выданных ТУ Э-1045 МП
АЭС пришло к выводу о том, что объектом технологического присоединения является
торгово-развлекательный центр, а не трансформаторная подстанция.
Техническая возможность технологического присоединения самого ТРЦ без
строительства указанной подстанции отсутствовала, поскольку ближайшая существующая
трансформаторная подстанция ТП-621 уже загружена и не обладала необходимой резервной
мощностью. Подключение запрашиваемой нагрузки к ТП-621 могло привести к
недопустимым загрузкам либо перегрузкам силовых трансформаторов подстанции и
невозможности сохранения условий электроснабжения для прочих потребителей,
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки были присоединены к
электрическим сетям сетевой организации. Данное обстоятельство нарушает установленные
подпунктами «а» и «б» пункта 28 Правил критерии наличия технической возможности
технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 30 Правил, в случае если у сетевой организации
отсутствует техническая возможность технологического присоединения
энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение
осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими
Правилами, с учѐтом особенностей, установленных настоящим разделом.
В силу названного пункта МП АЭС относительно заявки ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
действовало в порядке, установленном разделом III Правил «Критерии наличия (отсутствия)
технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления
технологического присоединения по индивидуальному проекту»: неоднократно направляло
требования в адрес филиала ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» о заключении
соответствующего договора, который был заключен только 24 марта 2011 года, дважды
направляло заявление в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики
Хакасия об установлении индивидуального тарифа, на которые Комитет письмом от 19 мая
2011 года № ГКТЭ-1409/П отказал предприятию в утверждении индивидуального размера
платы в связи с тем, что трансформаторная подстанция, указанная заявителем в заявлении от
17 ноября 2010 года мощностью 2х400 кВА, уже построена ООО «ВЕГА-ПЛЮС».
О необходимости строительства подстанции для подключения ТРЦ указывалось в
письме от 01 июня 2009 года № 652, в ТУ Э-1045. При этом в названных документах не
указывалось, что мероприятия по строительству подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х400
кВА должен выполнить заявитель на присоединение. В соответствии с пунктом 30.4 Правил
выполнение обществом мероприятий указанных в индивидуальных технических условиях
должно осуществляться после утверждения индивидуального тарифа и определения
заявителем (т.е. обществом) мероприятий, которые он готов выполнить самостоятельно.
Арбитражный суд отклоняет данные доводы заявителя в связи со следующим.
Абзацем 8 пункта 15 Правил предусмотрено, что при отсутствии сведений и
документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация
уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и
направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2
экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30
дней с даты получения недостающих сведений.
Учитывая изложенное, в случае наличия у сетевой организации каких-либо сомнений
относительно указанных в заявке сведений, в том числе объекта технологического
подключения, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с
даты получения заявки. МП АЭС в рассматриваемом случае данное требование Правил не
исполнило.
Относительно довода о неопределѐнности, кем должно осуществляться строительство
подстанции, арбитражный суд пришѐл к следующим выводам.
Из совокупности положений Правил следует, что на сетевую организацию возлагается
не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и ряда
подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического
присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с
присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,
подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности
трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования,
реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования
напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). При этом из
подпункта «б» пункта 25 Правил следует, что сетевая организация обязана осуществить эти
подготовительные мероприятия за свой счѐт в отношении любых заявителей.
В письме от 01 июня 2009 года № 2009 № 652 МП АЭС указало на необходимость
установки трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Согласно письму МП АЭС от 15 июля 2009 года № 951 предприятие предложило
обществу выразить своѐ согласие на осуществление расчѐтов по индивидуальному проекту в
размере, установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики
Хакасия. При этом предприятие указало на необходимость обществу обозначить
мероприятия, выполняемые им и сетевой организацией для электроснабжения ТРЦ.
В письме от 16 июля 2009 года № 3 ООО «ВЕГА-ПЛЮС» согласилось на
технологическое присоединение по индивидуальному плану. Вместе с тем как следует из
материалов дела и пояснений представителя общества, ООО «ВЕГА-ПЛЮС» не обращалось
к МП АЭС с заявкой о технологическом присоединении ТРЦ по индивидуальному проекту.
В вышеназванном письме общество также выразило готовность самостоятельно в
границах земельного отвода построить понижающую подстанцию 10/0,4 кВ, мощной
которой будет определена после разработки проекта.
В соответствии с выданными предприятием обществу ТУ Э-1045 от 06 августа 2009
года разрешено запроектировать и построить согласно проекту типовую 2-х
трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ проходного типа с силовыми трансформаторами
расчѐтной мощности.
Учитывая изложенное, а также указание в заявке общества на технологическое
присоединение трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, МП АЭС располагало
информацией о намерении общества самостоятельно установить трансформаторную
подстанцию.
Как уже указывалось выше, в соответствии с пунктом 4 Правил любые лица имеют
право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к
электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6
Правил).
Таким образом, МП АЭС обязано было в силу пункта 15 Правил направить ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» для подписания заполненный и подписанный им проект договора в течение
30 дней со дня получения заявки от 17 ноября 2010 года № 263.
МП АЭС ни в рамках обращения к Государственному комитету по тарифам и
энергетике Республики Хакасия, ни в ходе рассмотрения материалов антимонопольного
дела, ни в ходе судебного разбирательства не обосновало отсутствие технической
возможности технологического присоединения трансформаторной подстанции,
следовательно, необходимости технологического присоединения по индивидуальному
проекту не имелось.
При указанных обстоятельствах, арбитражный суд полагает отказать в
удовлетворении заявления предприятия о признании незаконным решения Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия в части признания МП АЭС
нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции, а также пункт 15 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения МП АЭС сроков направления ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» проекта договора на осуществление технологического присоединения
электроустановок торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12
(пункт 2 оспариваемого решения).
Как следует из материалов дела, МП АЭС с сопроводительным письмом от 11 июля
2011 года № 929 направило в адрес ООО «ВЕГА-ПЛЮС» проект договора от 05 июля 2011
года № 397 на осуществление технологического присоединения электроустановок торгово-
развлекательного центра по ул. Стофато, 12.
Данное обстоятельство свидетельствует о добровольном устранении предприятием
нарушения антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции комиссия
прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:
добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его
последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В связи с вышеизложенным арбитражный суд пришѐл к выводу о том, что у
антимонопольного органа имелись фактические и правовые основания для принятия
решения о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства в соответствии со статьѐй 48 Закона о защите конкуренции.
Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 48 Закона о защите конкуренции в
оспариваемом решении Управление при прекращении антимонопольного дела указало в
резолютивной части на допущенные МП АЭС нарушения, арбитражный суд полагает
отказать в удовлетворении заявлении МП АЭС в части признании незаконным пункта 4
решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05
декабря 2011 года по делу № 43-А-11.
Пунктом 3 решения Управления от 05 декабря 2012 года по делу № 43-А-11 указано
на выдачу МП АЭС предписания о недопущении действий, которые могут являться
препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению,
устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства: рассмотрение
заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств производить в
соответствии со сроками, установленными Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
На основании решения от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 МП АЭС выдано
оспариваемое предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
В силу частей 2 и 4 статьи 41 Закона о защите конкуренции по окончании
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия на своѐм
заседании принимает решение. На основании решения комиссия выдаѐт предписание.
Предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому
надлежит осуществить определѐнные решением действия в установленный предписанием
срок, подписывается председателем комиссии и членами комиссии, присутствующими на
заседании комиссии.
Согласно вышеуказанных положений статьи 48 Закона о защите конкуренции
Управление прекратило производство по делу № 43-А-11 о нарушении МП АЭС
антимонопольного законодательства.
С учѐтом изложенного, у антимонопольного органа не имелось оснований для выдачи
предписания от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
Указанный вывод соответствует правовой позиции Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа, изложенной в постановлении от 03 октября 2011 года по делу
№ А 33-17660/2010, Третьего арбитражного апелляционного суда - в постановлении от
15 февраля 2012 года по делу № А74-2308/2011.
Кроме того, арбитражный суд полагает, что указанное предписание не отвечает
требованию исполнимости на основании следующего.
Выдача комиссией антимонопольного органа по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по делу предписания
предусмотрена частью 1 статьи 50 Закона о защите конкуренции.
Из правил пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции следует, что
антимонопольный орган выдаѐт в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе,
хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания, в том числе о
недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения
конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению
антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 3 решения от 05 декабря 2011 года и оспариваемому предписанию
МП АЭС в целях его исполнения надлежит с момента получения настоящего предписания
рассматривать заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
производить в соответствии со сроками, установленными Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
О выполнении предписания МП АЭС необходимо сообщить в антимонопольный
орган в срок до 10 февраля 2012 года, предоставив копии подтверждающих документов.
Как уже указывалось выше, согласно пункту 4 статьи 41 Закона о защите конкуренции
предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому
надлежит осуществить определѐнные решением действия в установленный предписанием
срок.
В силу пункта 3.44 Административного регламента Федеральной антимонопольной
службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о
нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утверждѐнного
приказом Федеральной антимонопольной службы от 25 декабря 2007 года № 447, в
предписании указывается описание действий, определѐнных решением, которые ответчик
должен осуществить.
Оспариваемое предписание не содержит указания на конкретные действия, которые
надлежит совершить обществу для устранения выявленного нарушения антимонопольного
законодательства.
С учѐтом изложенного, арбитражный суд полагает частично удовлетворить заявление
МП АЭС требования и признать незаконным пункт 3 решения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу
№ 43-А-11 и предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается со стороны. В случае, если
иск удовлетворѐн частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле,
пропорционально размеру удовлетворѐнных требований.
В случае признания обоснованным полностью или частично заявления об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц государственная пошлина подлежит возмещению соответственно этим органом в
полном размере.
В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации государственная пошлина по данному делу составляет 2 000 рублей. В указанном
размере государственная пошлина уплачена заявителем по делу платѐжным поручением от
20 февраля 2012 года № 365.
Учитывая изложенное, государственная пошлина по настоящему делу взыскивается с
Управления.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить в части заявление муниципального предприятия г. Абакана
«Абаканские электрические сети».
Признать незаконным пункт 3 решения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Хакасия от 5 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 и предписание
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия от 5 декабря
2011 года № 43-А-11 в связи с несоответствием положениям статей 41, 48 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Отказать в удовлетворении остальной части заявленных требований.
2. Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Хакасия в пользу муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические
сети» 2000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Настоящее решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный
суд, г. Красноярск, путѐм подачи апелляционной жалобы в течение месячного срока со дня
принятия решения. Апелляционная жалоба подаѐтся через Арбитражный суд Республики
Хакасия.
Судья Арбитражного суда
Республики Хакасия Т.Г. Коршунова

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Абакан
03 мая 2012 года Дело № А74-1341/2012
Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2012 года.
Решение в полном объѐме изготовлено 03 мая 2012 года.
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Т.Г. Коршуновой,
при ведении протокола секретарѐм судебного заседания И.А. Тинниковой,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению
муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети»
(ИНН 1901002975, ОГРН 1021900524337)
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия
(ИНН 1901021801, ОГРН 1031900519243)
о признании незаконными пунктов 2, 3, 4 решения от 5 декабря 2011 года по делу № 43-А-11,
предписания от 5 декабря 2011 года № 43-А-11,
при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» (ИНН
1901043322, ОГРН 1021900530288).
В судебном заседании приняли участие представители:
муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети» - Ожигова С.О.
на основании доверенности от 30 января 2012 года, Молчан А.Н. на основании доверенности
от 16 сентября 2011 года;
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия –
Андрюшкова И.А. на основании доверенности от 22 декабря 2011 года № 04-4858;
общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» - Ивашин В.Ф. на основании
доверенности от 01 февраля 2012 года, Кирякин И.Б. на основании доверенности от
04 апреля 2012 года.
Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» (далее –
предприятие, МП АЭС) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Хакасия (далее – Управление, антимонопольный орган) от 05 декабря 2011 года
по делу № 43-А-11 в части признания МП АЭС нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также пункт 15 Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения сроков направления ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
проекта договора на осуществление технологического присоединения электроустановок
торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12, и предписание от
05 декабря 2011 года № 43-А-11.
Определением от 07 марта 2012 года арбитражный суд в порядке статьи 51
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлѐк к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПЛЮС» (далее – ООО «ВЕГА-
ПЛЮС», общество).
В судебном заседании представитель МП АЭС заявил письменное ходатайство об
изменении требований, согласно которому предприятие просит признать незаконными и
отменить пункты 2, 3, 4 решения Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 и предписание от 05 декабря
2011 года № 43-А-11.
Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
С учѐтом изложенного, рассмотрев ходатайство МП АЭС об изменении требований,
арбитражный суд удовлетворяет данное ходатайство МП АЭС и рассматривает заявление
МП АЭС о признании незаконными пунктов 2, 3, 4 решения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу
№ 43-А-11 и предписания от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
По существу спора представители заявителя поддержали доводы, изложенные в
заявлении.
Представитель Управления требования заявителя не признала по обстоятельствам и
доводам, изложенным в отзыве, и доказательствам, представленным в материалы дела.
В ходе судебного заседания представитель антимонопольного органа пояснила, что
перечень, предусмотренный пунктом 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции» носит открытый характер. В данном случае заявителем нарушена общая
норма пункта 1 статьи 10 названного Закона.
Представители третьего лица также полагают, что оспариваемое решение Управления
законно и обоснованно, а заявленные предприятием требования удовлетворению не
подлежат.
Из доказательств, представленных в материалы дела, пояснений представителей лиц,
участвующих в деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие
значение для дела.
Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» 19 января
1993 года зарегистрировано в качестве юридического лица Регистрационной палатой
администрации города Абакана за регистрационным номером 680 и внесено 02 октября 2002
года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 1 по Республике Хакасия в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1021900524337 (свидетельство серии
19 № 0120641).
22 мая 2009 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось к МП АЭС о выдаче технических
условий на подключение строящегося торгово-развлекательного центра с подземной
стоянкой по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12 (далее – ТРЦ) к действующим электрическим
сетям. Максимальная электрическая мощность 750 кВт.
Письмом от 01 июня 2009 года № 652 МП АЭС сообщило обществу о том, что в связи
с отсутствием электрических сетей 0,4 кВ, принадлежащих предприятию, для подключения
указанного объекта необходима установка трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. В целях
дальнейшей подготовки технических условий МП АЭС пригласило представителя общества
для заключения соответствующего договора.
В письме от 15 июля 2009 года № 951 МП АЭС просило общество выразить своѐ
согласие на осуществление расчѐтов по индивидуальному проекту в размере, установленном
Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия. При этом
предприятие указало на необходимость обозначения мероприятий, выполняемых ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» и МП АЭС для электроснабжения торгово-развлекательного центра.
В ответном письме от 16 июля 2009 года общество выразило своѐ согласие на
технологическое присоединение по индивидуальному проекту. При реализации договора на
технологическое присоединение ТРЦ ООО «ВЕГА-ПЛЮС» выразило готовность
самостоятельно в границах земельного отвода построить понижающую подстанцию 10/0,4
кВ.
17 июля 2009 года МП АЭС выдало обществу Технические условия № Э-1036 на
строительство ЛЭП-10 кВ для подключения трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для
электроснабжения торгово-развлекательного центра, расположенного по ул. Стофато, 12.
Мощность трансформатора – 2 х 1000,0 Ква (далее – ТУ Э-1036).
06 августа 2009 года МП АЭС выдало ООО «ВЕГА-ПЛЮС» Технические условия
№ Э-1045 на подключение торгово-развлекательного центра, расположенного по ул.
Стофато, 12. Руст. = 750,0 кВт (далее – ТУ Э-1045).
17 ноября 2010 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось к МП АЭС с заявкой № 263 на
заключение договора на технологическое присоединение электроустановок центра к
действующим электрическим сетям, принадлежащим МП АЭС. Мощность присоединяемых
трансформаторов типовой подстанции – 2 х 400 кВА. В этот же день заявка получена
предприятием, о чѐм свидетельствует отметка МП АЭС вх. № 1682 от 17 ноября 2010 года.
30 ноября 2010 года МП АЭС направило в адрес филиала открытого акционерного
общества «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» письмо № 1809 в целях определения размера
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту трансформаторной
подстанции мощностью ТП-10/0,4 кВ 2 х 400 кВА для подключения ТРЦ. В дальнейшем
предприятие письмами от 28 января 2011 года № 91 и от 25 февраля 2011 года № 219
повторно обращалось с указанной заявкой к филиалу ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго».
01 декабря 2010 года МП АЭС направило в адрес общества Дополнение Э-1322 к
техническим условиям Э-1045 от 06 августа 2009 года, согласно которому наименование
документа изложено в редакции «Технические условия на подключение торгово-
развлекательного центра, расположенного по ул. Стофато, 12 Ррасч. = 594,0 кВт». Также в
новой редакции изложены пункты 6, 7 ТУ Э-1045.
28 марта 2011 года (исх.№ 377) МП АЭС подало в Государственный комитет по
тарифам и энергетике Республики Хакасия заявление об установлении индивидуального
размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ТРЦ. О
данном обстоятельстве МП АЭС уведомило общество письмом от 29 марта 2011 года № 391.
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия письмом от
15 апреля 2011 года № ГКТЭ-0923/П отказал предприятию в удовлетворении его заявления,
поскольку МП АЭС не обосновало факт отсутствия технической возможности
технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке.
МП АЭС в письме от 21 апреля 2011 года № 513 в адрес Государственного комитета
по тарифам и энергетике Республики Хакасия представило обоснование по факту отсутствия
технической возможности технологического присоединения ТРЦ.
На вышеуказанное письмо Государственный комитет по тарифам и энергетике
Республики Хакасия повторно отказал в удовлетворении заявления об утверждении платы за
технологическое присоединение торгово-развлекательного центра ООО «ВЕГА-ПЛЮС» к
электрическим сетям МП АЭС, поскольку трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ
мощностью 2х400 кВА, необходимая для подключения ТРЦ ООО «ВЕГА-ПЛЮС»,
построена самим заявителем, в связи с чем присоединение указанного объекта к
электрическим сетям МП АЭС должно производиться на уровне напряжения 10 кВ (письмо
от 19 мая 2011 года № ГКТЭ-1409/П).
15 июня 2011 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС» в письме (исх. № 38) к МП АЭС с учѐтом
отказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия
предприятию в утверждении тарифа на технологическое присоединение по
индивидуальному проекту к действующим сетям электроустановок ТРЦ в дополнение к
заявке от 17 ноября 2010 года № 263 просило внести дополнение относительно напряжения
присоединяемых электроустановок – 10 кВ. Также общество просило при расчѐте стоимости
технологического присоединения вычесть стоимость строительства подстанции 10 кВ
мощностью 2х400 кВА, учесть пункт 25 «б» Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, и вычесть уже оплаченную стоимость присоединения
электроустановок строительной площадки ТРЦ.
11 июля 2011 года МП АЭС с сопроводительным письмом № 929 направило ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» договор от 05 июля 2011 года № 397 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям с приложением к нему Технических условий от
05 июля 2011 года № Э-765 для присоединения к электрическим сетям.
Полагая, что действия МП АЭС подпадают под нарушения подпунктов 3, 5, 8 пункта
1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» обратилось с заявлением в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия.
Рассмотрев жалобу общества, Управление приняло решение от 05 декабря 2011 года,
которым признало:
- положение, занимаемое МП АЭС на товарном рынке услуг по передаче
электрической энергии в географических границах зоны деятельности энергооборудования,
принадлежащего МП АЭС в пределах локальной территории г. Абакана, доминирующим
(пункт 1 резолютивной части оспариваемого решения);
- МП АЭС нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также пункт 15 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения МП АЭС сроков направления
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» проекта договора на осуществление технологического присоединения
электроустановок торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12
(пункт 2 оспариваемого решения).
Пунктом 3 данного решения указано на выдачу МП АЭС предписания о недопущении
действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или)
могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного
законодательства: рассмотрение заявок на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств производить в соответствии со сроками, установленными
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
В связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства
производство по делу № 43-А-1 оспариваемым решением прекращено (пункт 4 решения от
05 декабря 2011 года).
На основании решения от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 МП АЭС выдано
предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11, в котором Управление предписывает
предприятию не допускать действия, которые могут являться препятствием для
возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению
конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства: с момента получения
настоящего предписания рассматривать заявки на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств производить в соответствии со сроками, установленными
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. О выполнении
предписания необходимо сообщить в антимонопольный орган в срок до 10 февраля 2012
года, предоставив копии подтверждающих документов.
Не согласившись с пунктами 2, 3, 4 решения Управления от 05 декабря 2011 года по
делу № 43-А-11 и предписанием от 05 декабря 2011 года № 43-А-11, МП АЭС обратилось в
арбитражный суд с настоящим заявлением.
Исследовав представленные доказательства, заслушав пояснения представителей лиц,
участвующих в деле, арбитражный суд пришѐл к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 2 и части первой статьи 4 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия)
незаконными.
Таким образом, для признания оспариваемого ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными необходимо
наличие двух обязательных условий:
- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту;
- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного
правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у
органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения,
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших
основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий
(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили
действия (бездействие).
В соответствии со статьѐй 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.
В силу пунктов 3, 4 части 1 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в заявлении о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должны быть указаны (в
том числе) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются
оспариваемым актом, решением и действиями (бездействием); законы и иные нормативные
правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие).
Статьѐй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Таким образом, нарушение прав и законных интересов должен доказывать заявитель.
При проверке полномочий Управления по принятию оспариваемых актов
арбитражный суд установил, что в соответствии с Положением о Федеральной
антимонопольной службе, утверждѐнным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 года № 331, Федеральная антимонопольная служба является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий.
Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
В соответствии со статьѐй 22 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган:
- обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или
организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими
субъектами, физическими лицами;
- выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по
прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к
ответственности за такие нарушения.
Согласно статье 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган возбуждает
и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства; выдаѐт в случаях,
указанных в данном Федеральном законе, хозяйствующим субъектам обязательные для
исполнения предписания.
Таким образом, принимая оспариваемое решение по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства и выдавая соответствующее предписание,
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия действовало в
рамках предоставленных ему полномочий.
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещаются действия
(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
Решением от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 Управление признало МП АЭС
субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче
электрической энергии в географических границах зоны деятельности энергооборудования,
принадлежащего МП АЭС в пределах локальной территории г. Абакана.
Предприятие в ходе рассмотрения материалов антимонопольного органа не отрицало
своего доминирующего положения на указанном рынке услуг, в арбитражном суде данное
обстоятельство им также не оспаривалось.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №
861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).
Названным Постановлением Правительства Российской Федерации также
утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, в пункте 2 которых раскрывается понятие «сетевые
организации».
Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической
энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц
к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании
услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Исходя из указанного определения, муниципальное предприятие г. Абакана
«Абаканские электрические сети» является сетевой организацией.
В силу пунктов 3 и 4 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении
любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при
условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности
технологического присоединения.
Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий
электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
Согласно пункту 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или
физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора
является обязательным для сетевой организации.
Пунктом 8 Правил предусмотрено, что для заключения договора заявитель направляет
заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.
Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с
описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного
представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.
В соответствии с пунктами 9 и 12 Правил в заявке, направляемой заявителем -
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединѐнная
мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть
указаны:
- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц);
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
- место нахождения заявителя;
- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов
энергопринимающих устройств;
- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих
устройств (в том числе по этапам и очередям);
- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и
очередям;
- максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
- характер нагрузки (вид производственной деятельности).
К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 10 Правил.
Из материалов дела следует, что 17 ноября 2010 года ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
обратилось к МП АЭС с заявкой № 263 на заключение договора на технологическое
присоединение электроустановок торгово-развлекательного центра по ул. Стофато к
действующим электрическим сетям, принадлежащим МП АЭС. Мощность присоединяемых
трансформаторов типовой подстанции – 2 х 400 кВА. В этот же день заявка получена
предприятием, о чѐм свидетельствует отметка МП АЭС вх. № 1682 от 17 ноября 2010 года.
Из указанной заявки следует и материалами дела подтверждается, что объектом
технологического присоединения являются трансформаторы типовой подстанции 2х400
кВА.
Пунктом 15 Правил установлено, что сетевая организация направляет заявителю для
подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические
условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения
заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера
платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти
в области государственного регулирования тарифов.
Таким образом, срок направления МП АЭС в адрес общества для подписания
заполненный и подписанный им проект договора в 2 экземплярах и технические условия
17 декабря 2010 года.
Проект договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям от 05 июля 2011 года № 397 и технические условия Э-765 направлены
ООО «ВЕГА-ПЛЮС» 11 июля 2011 года сопроводительным письмом № 929.
При указанных обстоятельствах, арбитражный суд соглашается с выводом
антимонопольного органа о нарушении МП АЭС пункта 15 Правил.
Предприятие в своѐм заявлении указало и в ходе судебного разбирательства
подтвердило, что согласно заявке от 17 ноября 2010 года и ранее выданных ТУ Э-1045 МП
АЭС пришло к выводу о том, что объектом технологического присоединения является
торгово-развлекательный центр, а не трансформаторная подстанция.
Техническая возможность технологического присоединения самого ТРЦ без
строительства указанной подстанции отсутствовала, поскольку ближайшая существующая
трансформаторная подстанция ТП-621 уже загружена и не обладала необходимой резервной
мощностью. Подключение запрашиваемой нагрузки к ТП-621 могло привести к
недопустимым загрузкам либо перегрузкам силовых трансформаторов подстанции и
невозможности сохранения условий электроснабжения для прочих потребителей,
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки были присоединены к
электрическим сетям сетевой организации. Данное обстоятельство нарушает установленные
подпунктами «а» и «б» пункта 28 Правил критерии наличия технической возможности
технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 30 Правил, в случае если у сетевой организации
отсутствует техническая возможность технологического присоединения
энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение
осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими
Правилами, с учѐтом особенностей, установленных настоящим разделом.
В силу названного пункта МП АЭС относительно заявки ООО «ВЕГА-ПЛЮС»
действовало в порядке, установленном разделом III Правил «Критерии наличия (отсутствия)
технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления
технологического присоединения по индивидуальному проекту»: неоднократно направляло
требования в адрес филиала ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» о заключении
соответствующего договора, который был заключен только 24 марта 2011 года, дважды
направляло заявление в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики
Хакасия об установлении индивидуального тарифа, на которые Комитет письмом от 19 мая
2011 года № ГКТЭ-1409/П отказал предприятию в утверждении индивидуального размера
платы в связи с тем, что трансформаторная подстанция, указанная заявителем в заявлении от
17 ноября 2010 года мощностью 2х400 кВА, уже построена ООО «ВЕГА-ПЛЮС».
О необходимости строительства подстанции для подключения ТРЦ указывалось в
письме от 01 июня 2009 года № 652, в ТУ Э-1045. При этом в названных документах не
указывалось, что мероприятия по строительству подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х400
кВА должен выполнить заявитель на присоединение. В соответствии с пунктом 30.4 Правил
выполнение обществом мероприятий указанных в индивидуальных технических условиях
должно осуществляться после утверждения индивидуального тарифа и определения
заявителем (т.е. обществом) мероприятий, которые он готов выполнить самостоятельно.
Арбитражный суд отклоняет данные доводы заявителя в связи со следующим.
Абзацем 8 пункта 15 Правил предусмотрено, что при отсутствии сведений и
документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация
уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и
направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2
экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30
дней с даты получения недостающих сведений.
Учитывая изложенное, в случае наличия у сетевой организации каких-либо сомнений
относительно указанных в заявке сведений, в том числе объекта технологического
подключения, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с
даты получения заявки. МП АЭС в рассматриваемом случае данное требование Правил не
исполнило.
Относительно довода о неопределѐнности, кем должно осуществляться строительство
подстанции, арбитражный суд пришѐл к следующим выводам.
Из совокупности положений Правил следует, что на сетевую организацию возлагается
не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и ряда
подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического
присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с
присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,
подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности
трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования,
реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования
напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). При этом из
подпункта «б» пункта 25 Правил следует, что сетевая организация обязана осуществить эти
подготовительные мероприятия за свой счѐт в отношении любых заявителей.
В письме от 01 июня 2009 года № 2009 № 652 МП АЭС указало на необходимость
установки трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Согласно письму МП АЭС от 15 июля 2009 года № 951 предприятие предложило
обществу выразить своѐ согласие на осуществление расчѐтов по индивидуальному проекту в
размере, установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики
Хакасия. При этом предприятие указало на необходимость обществу обозначить
мероприятия, выполняемые им и сетевой организацией для электроснабжения ТРЦ.
В письме от 16 июля 2009 года № 3 ООО «ВЕГА-ПЛЮС» согласилось на
технологическое присоединение по индивидуальному плану. Вместе с тем как следует из
материалов дела и пояснений представителя общества, ООО «ВЕГА-ПЛЮС» не обращалось
к МП АЭС с заявкой о технологическом присоединении ТРЦ по индивидуальному проекту.
В вышеназванном письме общество также выразило готовность самостоятельно в
границах земельного отвода построить понижающую подстанцию 10/0,4 кВ, мощной
которой будет определена после разработки проекта.
В соответствии с выданными предприятием обществу ТУ Э-1045 от 06 августа 2009
года разрешено запроектировать и построить согласно проекту типовую 2-х
трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ проходного типа с силовыми трансформаторами
расчѐтной мощности.
Учитывая изложенное, а также указание в заявке общества на технологическое
присоединение трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, МП АЭС располагало
информацией о намерении общества самостоятельно установить трансформаторную
подстанцию.
Как уже указывалось выше, в соответствии с пунктом 4 Правил любые лица имеют
право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к
электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6
Правил).
Таким образом, МП АЭС обязано было в силу пункта 15 Правил направить ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» для подписания заполненный и подписанный им проект договора в течение
30 дней со дня получения заявки от 17 ноября 2010 года № 263.
МП АЭС ни в рамках обращения к Государственному комитету по тарифам и
энергетике Республики Хакасия, ни в ходе рассмотрения материалов антимонопольного
дела, ни в ходе судебного разбирательства не обосновало отсутствие технической
возможности технологического присоединения трансформаторной подстанции,
следовательно, необходимости технологического присоединения по индивидуальному
проекту не имелось.
При указанных обстоятельствах, арбитражный суд полагает отказать в
удовлетворении заявления предприятия о признании незаконным решения Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия в части признания МП АЭС
нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции, а также пункт 15 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, в части нарушения МП АЭС сроков направления ООО
«ВЕГА-ПЛЮС» проекта договора на осуществление технологического присоединения
электроустановок торгово-развлекательного центра по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12
(пункт 2 оспариваемого решения).
Как следует из материалов дела, МП АЭС с сопроводительным письмом от 11 июля
2011 года № 929 направило в адрес ООО «ВЕГА-ПЛЮС» проект договора от 05 июля 2011
года № 397 на осуществление технологического присоединения электроустановок торгово-
развлекательного центра по ул. Стофато, 12.
Данное обстоятельство свидетельствует о добровольном устранении предприятием
нарушения антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции комиссия
прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:
добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его
последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В связи с вышеизложенным арбитражный суд пришѐл к выводу о том, что у
антимонопольного органа имелись фактические и правовые основания для принятия
решения о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства в соответствии со статьѐй 48 Закона о защите конкуренции.
Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 48 Закона о защите конкуренции в
оспариваемом решении Управление при прекращении антимонопольного дела указало в
резолютивной части на допущенные МП АЭС нарушения, арбитражный суд полагает
отказать в удовлетворении заявлении МП АЭС в части признании незаконным пункта 4
решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05
декабря 2011 года по делу № 43-А-11.
Пунктом 3 решения Управления от 05 декабря 2012 года по делу № 43-А-11 указано
на выдачу МП АЭС предписания о недопущении действий, которые могут являться
препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению,
устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства: рассмотрение
заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств производить в
соответствии со сроками, установленными Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
На основании решения от 05 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 МП АЭС выдано
оспариваемое предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
В силу частей 2 и 4 статьи 41 Закона о защите конкуренции по окончании
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия на своѐм
заседании принимает решение. На основании решения комиссия выдаѐт предписание.
Предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому
надлежит осуществить определѐнные решением действия в установленный предписанием
срок, подписывается председателем комиссии и членами комиссии, присутствующими на
заседании комиссии.
Согласно вышеуказанных положений статьи 48 Закона о защите конкуренции
Управление прекратило производство по делу № 43-А-11 о нарушении МП АЭС
антимонопольного законодательства.
С учѐтом изложенного, у антимонопольного органа не имелось оснований для выдачи
предписания от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
Указанный вывод соответствует правовой позиции Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа, изложенной в постановлении от 03 октября 2011 года по делу
№ А 33-17660/2010, Третьего арбитражного апелляционного суда - в постановлении от
15 февраля 2012 года по делу № А74-2308/2011.
Кроме того, арбитражный суд полагает, что указанное предписание не отвечает
требованию исполнимости на основании следующего.
Выдача комиссией антимонопольного органа по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по делу предписания
предусмотрена частью 1 статьи 50 Закона о защите конкуренции.
Из правил пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции следует, что
антимонопольный орган выдаѐт в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе,
хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания, в том числе о
недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения
конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению
антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 3 решения от 05 декабря 2011 года и оспариваемому предписанию
МП АЭС в целях его исполнения надлежит с момента получения настоящего предписания
рассматривать заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
производить в соответствии со сроками, установленными Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
О выполнении предписания МП АЭС необходимо сообщить в антимонопольный
орган в срок до 10 февраля 2012 года, предоставив копии подтверждающих документов.
Как уже указывалось выше, согласно пункту 4 статьи 41 Закона о защите конкуренции
предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому
надлежит осуществить определѐнные решением действия в установленный предписанием
срок.
В силу пункта 3.44 Административного регламента Федеральной антимонопольной
службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о
нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утверждѐнного
приказом Федеральной антимонопольной службы от 25 декабря 2007 года № 447, в
предписании указывается описание действий, определѐнных решением, которые ответчик
должен осуществить.
Оспариваемое предписание не содержит указания на конкретные действия, которые
надлежит совершить обществу для устранения выявленного нарушения антимонопольного
законодательства.
С учѐтом изложенного, арбитражный суд полагает частично удовлетворить заявление
МП АЭС требования и признать незаконным пункт 3 решения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Хакасия от 05 декабря 2011 года по делу
№ 43-А-11 и предписание от 05 декабря 2011 года № 43-А-11.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается со стороны. В случае, если
иск удовлетворѐн частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле,
пропорционально размеру удовлетворѐнных требований.
В случае признания обоснованным полностью или частично заявления об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц государственная пошлина подлежит возмещению соответственно этим органом в
полном размере.
В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации государственная пошлина по данному делу составляет 2 000 рублей. В указанном
размере государственная пошлина уплачена заявителем по делу платѐжным поручением от
20 февраля 2012 года № 365.
Учитывая изложенное, государственная пошлина по настоящему делу взыскивается с
Управления.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить в части заявление муниципального предприятия г. Абакана
«Абаканские электрические сети».
Признать незаконным пункт 3 решения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Хакасия от 5 декабря 2011 года по делу № 43-А-11 и предписание
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия от 5 декабря
2011 года № 43-А-11 в связи с несоответствием положениям статей 41, 48 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Отказать в удовлетворении остальной части заявленных требований.
2. Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Хакасия в пользу муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические
сети» 2000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Настоящее решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный
суд, г. Красноярск, путѐм подачи апелляционной жалобы в течение месячного срока со дня
принятия решения. Апелляционная жалоба подаѐтся через Арбитражный суд Республики
Хакасия.
Судья Арбитражного суда
Республики Хакасия Т.Г. Коршунова

[safe_summary] => ) ) ) [field_solution_num] => Array ( ) [field_solution_file_num] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [value] => № А74-1341/2012 [format] => [safe_value] => № А74-1341/2012 ) ) ) [field_solution_preview] => Array ( ) [field_solution_cat] => Array ( ) [field_solution_file] => Array ( ) [field_solution_scope] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 1 [vid] => 6 [name] => Электроэнергетика [description] => [format] => full_html [weight] => 1 [vocabulary_machine_name] => practice_areas [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) ) ) ) [field_solution_tags] => Array ( ) [field_solution_datetime_public] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 2012-10-17 07:04:00 [timezone] => Asia/Krasnoyarsk [timezone_db] => UTC [date_type] => datetime ) ) ) [field_nodes_related] => Array ( ) [field_date] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 2012-04-25 07:04:00 [timezone] => Asia/Krasnoyarsk [timezone_db] => UTC [date_type] => datetime ) ) ) [field_simplenews_term] => Array ( ) [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => sioc:Item [1] => foaf:Document ) [title] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:title ) ) [created] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:date [1] => dc:created ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [changed] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:modified ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [body] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => content:encoded ) ) [uid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_creator ) [type] => rel ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => foaf:name ) ) [comment_count] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:num_replies ) [datatype] => xsd:integer ) [last_activity] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:last_activity_date ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) ) [cid] => 0 [last_comment_timestamp] => 1350457856 [last_comment_name] => [last_comment_uid] => 5 [comment_count] => 0 [name] => moder [picture] => 0 [data] => a:2:{s:7:"contact";i:0;s:7:"overlay";i:1;} [subscriptions_notify] => [entity_view_prepared] => 1 [region_name] => Хакасское УФАС России )